TSJ Regiones - Decisión

En el día de hoy, dieciocho (18) de Mayo de dos mil catorce, siendo las dos de la tarde, este Tribunal deja constancia que en cumplimiento al auto de fecha 11-6-14, se procede a anunciar el acto para la reunión de la junta de vigilancia.- Se deja constancia que se encuentran presenten en este acto, la parte actora ciudadano ANDRES ELOY BLANCO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nro.11.518.468, a través de su apoderado por el Dr. CARLOS MIGUEL MORENO MALAVE, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el IPSA bajo el Nro.16.031.- la parte demandada la Dra. MARIA DE LOURDES MUÑOZ LANZ, abogada en ejercicio, de este domicilio, en su carácter de coapoderada judicial de la parte demandada ciudadano SALVADOR CARRILLO CROCE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad personal N° 3.142.211. Los terceros Adyacentes, representados por la DRA. LILINA NAYLI CALLIGARO DOMINGUEZ, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el IPSA NRO.125.892.- Así mismo se encuentra presente El BANCO PROVINCIAL, S. A. BANCO UNIVERSAL, representado por el DR. FRANKY R. CASTRO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio ipsa 99.223. Se encuentra presente el Dr. STEFAN JEAMBAZIAN, abogado en ejercicio, de este domicilio, en su carácter de administrador ad hoc.-
En este estado interviene el Administrador ad hoc y expone: Buenas tardes, inicio mi intervención advirtiendo que esta gestión continua con la misma dinámica en el avance de las obras para culminar residencias Villa Tempo, y para tal fin se continúan con las contrataciones y las compras de materiales, compras que no han sido fácil dada las circunstancias que a traviesa el país, como es la falta de insumos y la terrible inflación pero un elemento adicional que es percance para la continuación de la obra es la falta de cemento, la contratista envió comunicación solicitando apoyo en el sentido y en el caso que se pueda ubicar cemento por saco, gestionar su compra, por ello consigne dicha comunicación y solicitud al Tribunal de manera que se oficie a la cementera de la zona explicándole el caso en cuestión para así lograr la venta del codiciado material; ya se tienen algunos materiales listos para instalar, pero se requiere cemento para ello, lo poco que se ha hecho o utilizado, palabras textuales de la contratista, es con cemento prestado, de manera que y utilizando otra vía si alguno de los presentes tiene la posibilidad de canalizar la compra de cemento puede notificarlo al Tribunal o a mi persona. En ese mismo orden consigne cronograma de trabajo entregado por la contratista, así como presupuesto actualizado, de manera que todas las partes estén en conocimiento de cual va ha ser el cronograma de trabajo a realizar así como el monto definitivo de las obras. Es Todo.
En este estado interviene la apoderada de la parte demandada quien expone: buenas tardes, el interés de la terminación oportuna de la obra y de acuerdo a lo comprometido por el contratista y lo establecido en la cláusula octava del contrato de obras, se acredito ante este Tribunal dos personas a cargo de la parte demandada para la inspección de la obra que como todos es sabido solo falta un 7% de ejecución del total, la persona dentro de las cuales esta la TSU en Obras Civiles ciudadana HAYDEE COROMOTO COLINA PADILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, cedula de identidad nro.4.787.073, quien cumple funciones en el sitio de la obra, y que se encuentra presente en este acto como invitada a los fines de que pueda hacer cualquier aclaratoria en relación, a los informes que consigno en este acto constante de cuatro folios útiles contentivo de las observaciones efectuadas a las valuaciones presentadas al inicio de la obra, y el porcentaje de ejecución físico y en bolívares a la fecha, donde se evidencian importante retrasos en la ejecución de la obra, dentro de los cuales se encuentra el cronograma de ejecución de la obra por torres, toda vez que el presentado es en forma en general, por lo que tenemos varias cosas que revisar con el ingeniero inspector y el ingeniero residente, igualmente ha presentado obstáculos para utilizar sanitarios ya que no hay en el área en funcionamiento, se consigna en consecuencia cuatro folios útiles, así mismo solicito al Tribunal se autorice a mi cliente a realizar la denuncia correspondiente en relación a los materiales y equipos, que fueron hurtados en la obra.-
En este estado interviene la parte actora a través de su apoderado quien expone: Manifiesto al tribunal mi conformidad con la actividad desplegada por el administrador designado, así mismo solicito del Tribunal al momento de pronunciarse sobre los distintos pedimentos hechos por la accionada, tomo en cuenta que los mismos son tendientes a obstaculizar el presente proceso en el cuaderno de medidas.-
En este estado interviene la representante de los terceros quien expone: De lo alegado por el administrador pongo en conocimiento a este Tribunal que mis representados han estado al tanto de todas y cada una de las actuaciones realizadas por la contratista y el administrador, aunado a ello de existir alguna dificultad en relación a lo del correo electrónico y la dirección, colocadas en el contrato de préstamo bancario, mantengo contacto directo con la mayoría de los optantes que de existir en algún momento dificultad estaría en mis manos, en su representación, suministrarle tanto el correo electrónico correcto como la dirección a los fines de pagos, créditos entre otros, es todo.-
En este estado interviene el representante de la institución Bancaria que no hay nada que agregar en esta audiencia.
En este estado el Tribunal Vista las exposiciones y en base a las solicitudes presentadas en el expediente el tribunal proveerá por auto separado.-
Se fija la próxima reunión del comité de vigilancia para el día 18 de Julio de 2014 a las 2:00 pm, en caso de no haber despacho se realizaré el primer día de despacho siguiente a dicha fecha a la misma hora.- Se deja constancia que la fecha es 18-06-14.- Es Todo. Terminó, se leyó y conformes firman.-
El Juez Prov.,

ABG. JOSE SARACHE MARIN.
La Apoderado de la parte demandada

El Apoderado del Actor, El Apoderado de los Terceros Adyacentes.
El Administrador-Liquidador El apoderado del Banco

La Secretaria Temp.,
Abg. Andreina Rodríguez.
JSM/jc.
c.c. Archivo. -
exp.43.050